ksca채권양도하도급지급보증
ksca채권양도하도급지급보증
[채권의 양도 및 하도급 지급보증사고 관계서식]
채권의 양도 및 하도급 지급보증사고 관계서식
1. 채권양도 계약서
2. 양도채권 청구서
3. 하도급 지급보증 사고발생 통보
4. 하도급 계약해지 통보
5. 하도급 지급보증금 청구
6. 선금(기성금) 수령에 따른 통지
채권양도계약서
════════════════════════
양도인(○○건설주식회사)은 양수인(○○건설사)에게 년월일 체결한 ○○건설공사의 토공사 하도급공사대금의 변제를 위하여 아래와 같이 채권양도를 하며 해당채권에 대한 증서로써 인도합니다.
아래
1. 채권양도금액 : 일금 원(￦)
- 양도인이 채무자[○○시장(군수)]로부터 도급받은 ○○건설공사의 미수령 기성금과 미수령 준공금에 관한 양도인의 채권
2. 양도인은 채무자에게 지체없이 전항의 채권양도의 통지 또는 승낙을 얻어 야 하며 이상의 통지 또는 승낙은 확정일자가 있는 증서로서 한다(채권양 도계약서에 공증인 또는 법원서기가 일정한 절차에 따라 확정일자인을 찍은 경우의 확정일자 있는 증서로 하거나 내용증명우편에 의한 확정일자 있는 증서로 함).
3. 양수인이 채무자로부터 본 건에 관한 양도채권을 지급받았을 때에는 제1항 의 채권양도 금액만큼 양도인의 하도급공사대금에 관한 채무는 소멸한다.
4. 기타사항
위 계약성립의 증거로서 본 증서를 작성한다.
년월일
양도인:○○종합건설 대표 ○○○ (인)
양수인:○○건설 대표 ○○○ (인)
채무자:○○시장(군수) 귀하
....
채권의 양도 및 하도급 지급보증사고 관계서식
1. 채권양도 계약서
2. 양도채권 청구서
3. 하도급 지급보증 사고발생 통보
4. 하도급 계약해지 통보
5. 하도급 지급보증금 청구
6. 선금(기성금) 수령에 따른 통지
채권양도계약서
════════════════════════
양도인(○○건설주식회사)은 양수인(○○건설사)에게 년월일 체결한 ○○건설공사의 토공사 하도급공사대금의 변제를 위하여 아래와 같이 채권양도를 하며 해당채권에 대한 증서로써 인도합니다.
아래
1. 채권양도금액 : 일금 원(￦)
- 양도인이 채무자[○○시장(군수)]로부터 도급받은 ○○건설공사의 미수령 기성금과 미수령 준공금에 관한 양도인의 채권
2. 양도인은 채무자에게 지체없이 전항의 채권양도의 통지 또는 승낙을 얻어 야 하며 이상의 통지 또는 승낙은 확정일자가 있는 증서로서 한다(채권양 도계약서에 공증인 또는 법원서기가 일정한 절차에 따라 확정일자인을 찍은 경우의 확정일자 있는 증서로 하거나 내용증명우편에 의한 확정일자 있는 증서로 함).
3. 양수인이 채무자로부터 본 건에 관한 양도채권을 지급받았을 때에는 제1항 의 채권양도 금액만큼 양도인의 하도급공사대금에 관한 채무는 소멸한다.
4. 기타사항
위 계약성립의 증거로서 본 증서를 작성한다.
년월일
양도인:○○종합건설 대표 ○○○ (인)
양수인:○○건설 대표 ○○○ (인)
채무자:○○시장(군수) 귀하
....
-
하도급보증일부소멸200011(일반)
별지서식 보 제66-2호 (제127조 관련) 하도급대금지급보증책임일부소멸확인(원) 귀사가 당사로부터 하도급받은 공사의 하도급 대금의 일부수령으로 년월일 현재아래와 같이 건설공제조합의 보증책임이 일부 소.. -
채권양도계약서
채권양도계약서 양도인(○○건설주식회사)은 양수인(○○건설사)에게 년월일 체결한 ○○건설공사의 토공사 하도급공사대금의 변제를 위하여 아래와 같이 채권양도를 하며 해당채권에 대한 증서로써 인도합니다. 아래.. -
하도급지급보증200011(일반)
별지서식 보 제5-21호(제13조 관련) 하도급대금지급보증신청서 보증서번호 : 조합원번호 : 본인은 본인이 이미 귀 조합에 따로 제출한 보증거래약정서의 각 조항을 성실히 준수 이행할 것을 확인하고 이 하도.. -
건설공제조합 하도급대금지급보증신청서
별지서식 보 제5-21호(제13조 관련) 하도급대금지급보증신청서 보증서번호 : 조합원번호 : 본인은 본인이 이미 귀 조합에 따로 제출한 보증거래약정서의 각 조항을 성실히 준수 이행할 것을 확인하고 이 하도.. -
(하도급보증제도)하도급 보증제도의 활성화 방안
하도급 보증제도의 활성화 방안에 대한 내용입니다. 도움이 됐으면 하네요. 1. 서론 2. 국내 건설산업 지급보증제도 현황 2.1 국내 지급보증제도의 운영 현황 3. 국내 지급보증제도의 문제점 3.1 하도급거래.. -
채권양도
민법상 채권양도에 대한 연구 Ⅰ. 들어가며 1. 채권양도의 의의 채권의 이전은 법률상 당연히 일어나는 수가 있고(배상자대위 399조, 변제자의 법정대위 481조), 또는 법원의 명령으로(전부명령, 민소 563조), .. -
채권양도 계약서(공사소유권)
채권양도 계약서 양도인 (주)○○건설(이하 “갑”이라 한다)과 양수인 ○○개발(주)(이하 “을”이라 한다)은 다음과 같이 채권양도계약을 체결한다. 제1조(채권양도) “갑”과 “을”은○○북부 제1지구 토지구획 정리사업.. -
ksca건설공사계약서
[건설공사 도급/하도급 계약서] 건설공사 하도급 계약서 건설공사 변경계약서 민간건설공사 표준도급계약서 시설공사 도급계약서 공사계약 특수조건 공사계약 일반조건 공동수급표준협정서(공동이행방식) .. -
융자담보지급보증업무취급규정
융자담보 지급보증업무 취급규정 제1조 (목적) 이 규정은 원화차입금에 대한 지급보증(융자담보 지급보증, 이하 보증이라 한다.) 업무의 처리기준과 절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조 (적용범.. -
융자담보지급보증업무취급규정
융자담보 지급보증업무 취급규정 제1조 (목적) 이 규정은 원화차입금에 대한 지급보증(융자담보 지급보증, 이하 보증이라 한다.) 업무의 처리기준과 절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조 (적용범..
